رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 20/4/67     شماره دادنامه 67/109     كلاسه پرونده 65/4/292

مرجع رسيدگي  شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي آقاي احمد صاحب الزماني 
خواهان :شركت ملي گازايران (وزارت نفت )باوكالت آقاي نعمت الله صمدياربه نشاني تهران ،ميدان 7تير،ساختمان دوم شركت ملي گازايران اداره امورحقوقي ،طبقه سوم 
خوانده :شركت جامينكوباوكالت آقاي مهدي ميرشفيعيان به نشاني تهران ميدان افريقا،خيابان الوند،پلاك 35
خواسته :مطالبه خسارت بابت تاخيردرتحويل پروژه هاي ميانكوه و ماهشهر.
گردش كار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق عليه خوانده تقديم دفتر كل دادگاههاي حقوقي يك تهران مي نمايدكه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس ازثبت وتعيين وقت رسيدگي ودعوت اصحاب دعوي دادگاه دروقت فوق العاده فوق به تصدي امضاءكننده زيرتشكيل وپس ازمطالعه پرونده وكسب نظريه مشورتي مشاورختم رسيدگي رااعلام وبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص دادخواست شركت ملي گازايران باوكالت آقاي نعمت الله صمدياربطرفيت شركت جامينكوبخواسته مطالبه مبلغ 8307354ريال بعنوان دعوي تقابل درپرونده 62/1430شعبه 8دادگاه حقوقي يك تهران كه دعوي اصلي منتهي بصدورراي وتائيدآن درديوان عالي كشزرگشته زآن قسمت ازدادنامه شعبه 8كه مربوطبه دعوي تقابل بوده نقض ورسيدگي مجددآن به اين شعبه ارجاع گرديده است باتوجه به دادخواست ومدارك پيوست خلاصه دعوي خواهان اين است كه خوانده طبق پيمان شماره 2273/302كه درتاريخ 24/10/56به امضاي طرفين رسيده احداث انبارهائي رابشرح پيمان درميانكوه آغاجاري وماهشهر براي خواهان بعهده گرفته وچون مدت پيمان يكسال بوده ودراين مدت نتوانسته موردپيمان رابه اتمام رسانيده وتحويل دهدبلكه بعدازانقضاي شش سال از تاريخ پيمان هنوزبه تعهدات خودعمل نكرده ونتيجتابعلت تاخيردرتحويل پروژه خساراتي رابه خواهان واردساخته كه ميزان آن معادل مبلغ خواسته تعيين ووصول آن رامطالبه نموده است باتوجه به پرونده امرگرچه تاريخ امضاي قرارداد24/10/56بوده ومدت انجام پروژه يكسال تعيين وتاريخ شروع اعتبار عملياتي 1/12/56وتاريخ خاتمه پيمان 25/12/57تعيين وموردتوافق قرار گرفته است وپيمانكارعملاموردپيمان رادرمدت تعيين شده درپيمان به اتمام نرسانيده بلكه پروژه ماهشهردر24/9/59آن هم بطورناقص وپروژه ميانكوه در17/10/60 تحويل موقت شده است لكن حسب مدارك  تقديمي وكيل خوانده تاخيردرانجام وتكميل وتحويل پروژه معلول عوامل ومسائلي بوده كه ازحيطه اقتداروقدرت پيمانكارخارجبوده بطوري كه تاحدودي خودكارفرمانيز مراتب راپذيرفته است زيرادرنامه شماره م ط/الف ط/79178مورخ 19/1/58 رئيس امورطرحهاي مهندسي به امورمالي اعلام داشته كه (بعلت انجام اضافه كاريهاوجريانات اخيروتعطيل اجباري كارگاههامدت پيمان تمديدخواهد گرديد...)لكن مشخص نشده چه مدتي تمديدخواهدشدوتاريخ خاتمه مجددپيمان چه تاريخي خواهدشدونيزباتوجه به اعتصابات قبل ازانقلاب وتصويب مقرراتي بعدازوقوع انقلاب درموردتغييرحداقل دستمزدكارگران كه ازمواد پيش بيني شده درماده 35شرايط عمومي پيمان درخصوص تغييرمدت پيمان است ونيزابلاغ اضافه كاريهاوتغييربعضي اونقشه جات كه ازجمله تغييراتي است كه طي نامه هاي شماره م ط/الف ط/69-2/2/57 وم ط/الف ط/144مورخه 18/2/57كارفرمابه پيمانكارابلاغ نموده است وتاخيري كه درتحويل مواد تاريه براي استخراج وبرداشتن سنگ داخل محوطه انبارميانكوه كه موردتائيد نماينده كارفرمانيزقرارگرفته است ونيزباتوجه به سايرعوامل بنظر دادگاه تاخيردرتكميل وتحويل پروژه هاناشي ازمسامحه پيمانكاربنحويكه مستوجب پرداخت خسارت تاخيرپيش بيني شده درقراردادباشدنبوده لذابا عنايت به دادنامه شماره 115/3-26/2/67صادره ازشعبه سوم ديوان عالي كشور دايربرتنفيذنظريه مورخ 19/7/66صادره اين دادگاه حكم بربي حقي خواهان صادرواعلام مي گردد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك  تهران -احمدصاحب الزماني

17